Стороны заключили контракт на работы. Заказчик указывает, что в установленные сроки работы не сданы, возникла просрочка исполнения обязательств по этапам выполнения работ. Поскольку работы не выполнены в срок, заказчик потребовал неустойку.
Подрядчик не стал платить. Суды его поддержали: заказчик вовремя не передал подрядчику документы для начала работ. Это увеличило сроки их выполнения. Оснований для неустойки нет.
Сходную позицию занимают ВС РФ, АС Северо-Кавказского округа.
Документ: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.09.2021 по делу N А40-76912/2020